AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Schutztechnik GmbH
1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für
sämtliche Lieferungen und Leistungen der Schutztechnik
GmbH in der Schweiz. Abweichende Bedingungen des
Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, sie wurden
ausdrücklich und schriftlich vereinbart. Ein Vertrag kommt
erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung durch die
Schutztechnik GmbH zustande.
2 Leistungen
Der Umfang der Leistungen ergibt sich ausschliesslich aus
der Auftragsbestätigung. Leistungen, die darin nicht
enthalten sind, werden separat in Regie verrechnet.
Mündliche Absprachen sind nur gültig, wenn sie schriftlich
bestätigt wurden.
3 Angaben und Unterlagen
Angaben in Prospekten, Preislisten und technischen Unter-
lagen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich
zugesichert werden.
4 Preise
Die in der Auftragsbestätigung festgelegten Preise gelten als
Festpreise. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten diese
für 12 Monate. Zusätzliche Leistungen wie Express-
lieferungen oder Kleinmengen werden separat verrechnet.
5 Transport und Verpackung
Transportverpackungen wie Paletten oder Spezialbehälter
sind nach Lieferung zurückzugeben oder werden dem
Kunden verrechnet. Einwegverpackungen sind davon
ausgenommen.
6 Lieferung und Lieferfristen
Liefertermine sind unverbindlich. Verzögerungen
berechtigen nicht zu Schadenersatz. Bei unvorhersehbaren
Hindernissen verlängert sich die Lieferfrist angemessen.
7 Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innert 15 Tagen netto ohne Abzug zu
bezahlen. Bei Zahlungsverzug ist die Schutztechnik GmbH
berechtigt:
- Lieferungen auszusetzen
- vom Vertrag zurückzutreten
- Verzugszinsen sowie Zusatzkosten zu verrechnen
Teilrechnungen sind zulässig. Ab CHF 12'000.- erfolgen
Akontorechnungen.
8 Zusatzleistungen und Mehraufwand
Nicht im Auftrag enthaltene Leistungen, zusätzliche
Abklärungen, Wartezeiten oder erschwerte Zugänglichkeit
werden nach Aufwand verrechnet.
9 Montage
Montagearbeiten werden separat oder gemäss
Vereinbarung ausgeführt. Der Kunde stellt sicher, dass der
Zugang zur Baustelle und zu den Installationsorten
gewährleistet ist. Mehraufwand durch schlechte
Zugänglichkeit oder Wartezeiten wird zusätzlich verrechnet.
10 Lieferung mit Montage
Bei Lieferung inklusive Montage gelten ergänzend die
Bestimmungen der SIA-Norm 118 (aktuelle Fassung), sofern
nichts anderes vereinbart wurde.
11 Schlechtwetter / Wintermassnahmen / Höhere Gewalt
Schlechtwetterauslagen, Aufwendungen für Wintermass-
nahmen und Schutz vor Witterung sind im Angebot nicht
eingerechnet, es sei denn, diese sind im Leistungsverzeichnis
mit separaten Positionen detailliert aufgeführt. Werden diese
nötig oder verlangt, so gehen die anfallenden Kosten zu
Lasten des Auftraggebers und der Unternehmer hat die
entsprechende Verlängerung der Montagetermine zugute.
Im gleichen Sinne gilt dies für höhere Gewalt wie Hochwasser,
Naturkatastrophen, Aufruhr, Epidemien, Pandemien etc.
12 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
Eigentum der Schutztechnik GmbH. Die Schutztechnik GmbH
ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt eintragen zu lassen.
13 Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr gehen mit dem Versand der Ware auf
den Kunden über.
14 Rücknahme und Umtausch
Rücknahmen erfolgen nur nach vorheriger Zustimmung.
Die Ware muss sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Rücknahmegebühr: 20 % des Warenwerts
- Spezialanfertigungen und gebrauchte Artikel sind
ausgeschlossen
15 Prüfung und Abnahme
Der Kunde hat die Lieferung innert 5 Arbeitstagen zu prüfen
und Mängel schriftlich zu melden. Andernfalls gilt die
Lieferung als genehmigt.
16 Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Lieferung
bzw. Installation. Für ersetzte Teile gilt eine neue Frist von
12 Monaten.
17 Haftung
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf indirekte
Schäden oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen, soweit
gesetzlich zulässig.
18 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht.
Gerichtsstand ist der Sitz der Schutztechnik GmbH.
Kriens, 06.05.2026
Änderungen vorbehalten, Kriens, den [12.05.2026] Schutztechnik GmbH - Geschäftsleitung
